Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. Московская область недорогое строительство.

При заключении договора, следует различать , будет ли данная сделка являться инвестированием застройки или участием в долевом строительстве. Данные понятия отличаются по ряду признаков : согласно договору долевого участия в строительстве, дольщик оплачивает только стоимость квартиры , которая подлежит передаче ему в собственность после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как инвестор передает помимо денежных средств и имущественные права; законодательство обязывает прохождение государственной регистрации договора долевого участия, в то время как инвестиционную сделку регистрировать не обязательно; в соответствии с законодательством, преимущественное право на объекты имеет тот инвестор, который раньше заключил договор и внес денежные средства (при наличии нескольких претендентов). При долевом участии такие ситуации исключены; обеспечение обязательств в отношениях долевого участия является необходимо, а в случае с инвестиционным договором, такое обеспечение может отсутствовать. Для граждан, которые вкладывают свои средства в строящееся жилье для собственных (личных) нужд, более выгодно заключать договор долевого участия . В этом случае их шансы на получение долгожданной квартиры гораздо выше, чем у инвестора, а законодательство направлено на защиту интересов участников . Договор инвестирования в строительство. Инвестиционный договор представляет собой соглашение, которое заключается между двумя и более сторонами на возведение объектов недвижимости. При такой сделке необходимо привлечение соответствующих средств (деньги, ценные бумаги, любое имущество и имущественные права и т. . ). Инвестирование ориентировано более на коммерческую деятельность , так как предполагает получение не только прибыли и доходов от строительства, но и разделение убытков и расходов, понесенных в процессе. Стороны и предмет договора. Инвестиционные договора регламентируются Федеральным законом от 25. 02. 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» . Сторонами такой сделки выступают: инвесторы — граждане или организации, которые осуществляют вложение капиталов с целью получения прибыли; заказчик — гражданин или организация, заинтересованные в возведении объектов недвижимости; застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее строительство, реконструкцию, выполнение инженерных изысканий и иные работы на принадлежащем ему земельном участке, а также подготовку проектной документации для строительства объекта. Следует учитывать, что застройщик в то же время может являться заказчиком объекта инвестиционного строительства. подрядчик — физическое или юридическое лицо, которое выполняет строительные и иные работы в рамках инвестиционного проекта. Объектом инвестирования являются: строительство или реконструкция объекта за счет привлеченных средств; различные виды имущества, включая жилые или нежилые сооружения (здания). Его следует рассматривать с точки зрения сторон договора: со стороны инвестора — вложение в строительство денежных средств или иных активов, предусмотренных в договоре (инвестирование); со стороны заказчика — непосредственно строительство объекта и передача его инвестору после ввода в эксплуатацию. Преимущества и недостатки договора. Существенным и главным преимуществом договора является разница в стоимости недвижимости. Так, стоимость уже готового жилья будет намного выше (на 15-30% и более), поскольку зависит от ряда факторов (строительные работы и материалы, местоположение объекта, состояние рынка недвижимости на момент совершения покупки). При этом вложения на начальном этапе строительства, гораздо меньше. Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону +7 800 350-23-69 доб. 504 (консультация бесплатно) Профессионалами в инвестиционном бизнесе выделен ряд преимуществ , которые способствуют строительной деятельности, в также приносят хорошие доходы. Таковыми являются: высокая рентабельность инвестированных средств. Как правило, высокий процент прибыли обеспечивается даже при продаже готового объекта по заниженной стоимости; гарантия возврата вложения (за исключением случаев Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома., не зависящих от воли сторон); надежность инвестирования капиталов; широкий спектр предложения для диверсификации (разделение инвестиционных средств на части с последующим вложением в отрасли различного вида). Проблемы возникают и со сроками строительства, что ведет к уменьшению доходности от инвестиций. Высокая конкуренция между застройщиками, которая влечет снижение рыночной стоимости объекта, следовательно, и к уменьшению доходов инвесторов. Договор долевого участия в строительстве. По договору долевого участия застройщик обязуется построить многоквартирный дом или иной объект недвижимости в срок, предусмотренный договором, и после ввода его в эксплуатацию передать жилое помещение участнику долевого строительства, а другая сторона (дольщик) обязуется уплатить цену договора и принять объект, введенный в эксплуатацию. Указанный договор заключается в письменной форме и регистрируется в Росреестре. Только после регистрации документ имеет юридическую силу. В договоре Проектирование и строительство КАМЕННЫХ ДОМОВ. отразить следующее (отсутствие таких условий влечет признание сделки незаключенной): характеристики и описание передаваемого помещения, а также и его местоположение; сроки передачи квартиры дольщику; стоимость недвижимости, а также порядок и способы оплаты; гарантийные сроки. Права и интересы участников долевого строительства защищены Федеральным законом от 30. 12. 2004 № 214-ФЗ. Стороны и предмет договора. Первостепенно договором долевого участия в строительстве должны быть отражены стороны, заключающие договор, а также его предмет. Сделка заключается между: дольщиком — лицом, которое вносит денежные средства с целью приобретения квартиры после завершения всех работ; застройщиком — юридическим лицом (организацией), который привлекает денежные средства граждан для осуществления строительства многоквартирного жилья. По правилу, документы подписывает руководитель фирмы-застройщика от имени организации, однако право подписи документов может быть предоставлено иному сотруднику строительной компании. Предмет Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. должен быть конкретизирован . Необходимо подробно прописать характеристика помещения (площади квартиры и каждого помещения в ней, в т. . санитарных узлов, кладовых, встроенных проемов для шкафов, а также балконов и террас). Данные размеры должны быть просчитаны и отражены в договоре с учетом возможности уменьшения коэффициента при завершении строительства. Помимо характеристик квартиры, необходимо подробное описание каждого помещения в ней и ее атрибутов (оконные проемы, входные и балконные двери, и многое другое). Если жилое помещение будет передано с отделочными работами (с покрытием пола паркетом или Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. потолками, обоями) в договоре это также прописываются, путем подробного перечисления, указания размеров, характеристик. Преимущества и недостатки договора. Долевое участие в строительстве связано с определенными рисками , которые зачастую вызваны действиями недобросовестных застройщиков. Судебные процессы по спорам между сторонами сделки нередки. Однако, несмотря на это, количество желающих получить жилую площадь в строящемся доме с каждым годом только увеличивается в связи с тем, что готовое жилье нередко является дорогостоящим и недоступным для большинства граждан. Привлекает же участников долевого строительства такое жилье не только из-за низкой стоимости. Существует ряд преимуществ такого участия: беспроцентная рассрочка платежей (взносов); получение нового (первичного) жилья; широкий выбор (право выбора этажности, расположения квартиры и пр. ); возможность планировки собственной квартиры (некоторые застройщики согласовывают планировку с будущими владельцами); гарантия прав на помещение (т. . договор регистрируется в Росреестре). Каждый дольщик может усмотреть в таком строительстве и другие плюсы, в зависимости от его интересов и потребностей. Однако помимо положительных моментов, долевое участие имеет множество отрицательных качеств , основными из которых являются: сроки получения квартиры (строительство может осуществляться годами, а также застройщик может нарушать договорные сроки сдачи объекта); некачественное выполнение работ, нарушение норм и пр. ; финансовые риски дольщика при банкротстве организации-застройщика. В случае нарушения имущественных интересов, пострадавший участник имеет право на обращение в правоохранительные органы или судебные инстанции за защитой и восстановлением нарушенных прав. Участники долевого строительства обратились в суд с иском к Организации-застройщику. Требования истцов заключаются в уменьшении стоимости передаваемого жилья в связи с Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. выполнением инженерно-технических работ, а также значительного уменьшения площади помещений. Суд, изучив материалы дела, установил следующее: застройщик действительно нарушил условия договора долевого участия и передал гражданам помещения, площадь которых существенно отличается от той, которая установлена в договоре; помимо этого, договором предусмотрено уменьшение стоимости (перерасчет) жилья в соответствии с фактической, после проведения инвентаризации. Учитывая все обстоятельства, суд удовлетворил требования дольщиков и обязал застройщика вернуть разницу в стоимости жилья в пользу участников долевого строительства. Заключение. Инвестирование и долевое участие различаются по своей природе. Нормы закона оберегают дольщика, обязывая застройщика страховать проекты. А вот инвестор несет больше рисков, т. . такие проекты могут повлечь как дополнительное финансирование, так и потерю доходов и вложенных капиталов. При этом и участие в долевом строительстве предполагает не только получение желанных результатов (экономически выгодной стоимости жилья) но и неприятных последствий (риск финансовых потерь, времени, судебных споров). Поэтому при выборе организации-застройщика следует учитывать все моменты начиная от проверки всей документации на строительство, и заканчивая описанием каждого пункта договора. Согласно инвестиционному законодательству, преимущество на доход или объект (квартиру) имеет инвестор, который самым первым заключил договор и внес капитал. Для покупки квартиры на семейные нужды, Вам лучше стать участником долевого строительства, а не инвестором. Право на получение жилья в этом случае будет гарантировано. Договор инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. Застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (пп. 16 ст. 1 Градостроительного Кодекса). ВНИМАНИЕ!Застройщик Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. может являться заказчиком. Подрядчики — это физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда или государственному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с ГК РФ. Права и интересы участников долевого строительства защищены Федеральным законом от 30. 12. 2004 № 214-ФЗ. При этом вся ответственность возложена на застройщика, в силу того, что на него возложена обязанность просчитать риски и осуществить мероприятия по их устранению или недопущению. Стороны и предмет договора Первостепенно договором долевого участия в строительстве должны быть отражены стороны, заключающие договор, а также его предмет. Конструктор документов «Квартирный вопрос сохраняет актуальность в общественном сознании Строительство домов и коттеджей. уже длительное время. Инвестирование в Строительство домов под ключ. строительство жилого дома остается привлекательной разновидностью инвестиции, цены на жилой дом в меньшей степени подвержены колебаниям, и имеют тенденцию к росту. Инвестирование в строительство жилого дома несет в себе существенные риски, особенно в условиях экономического кризиса. Принимая решение об инвестировании, следует уделить должное внимание юридическому сопровождению сделки. Основным элементом этого сопровождения является договор инвестирования в строительство жилого дома, определяющий взаимные права и обязанности сторон, предусматривающий ответственность в случае нарушения обязательств, и распределяющий несение возможных предпринимательских рисков. Прочие условия: Договор предусматривает порядок передачи квартиры инвестору, порядок отправления уведомлений, условия оплаты инвестором расходов по эксплуатации построенного объекта и прочие условия. Изменения Постановления ВАС №54 от 11. 07. 2011 г. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) № 54, которое вступило в силу 11. 07. 2011г. , не оказало существенного влияния на взаимоотношения между застройщиками и инвесторами. До вступления постановления в Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. инвестор имел право на определенную долю построенного объекта. Суть договора инвестирования в строительство и риски. Договор инвестиций не относится к сделкам, совершаемым с недвижимостью, а регламентирует Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. по оформлению и передаче прав собственности на имущество, которое на момент этой передачи еще не являлось объектом собственности. Потому регистрировать инвестиционный договор в Едином государственном реестре необязательно. Его принято считать заключенным тогда, когда все стороны согласны со всеми условиями договора и не имеют никаких претензий. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации. (с изменениями от 22 августа 2004 г. ); Закон РСФСР № 1488-1 от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР (с изменениями от 10 января 2003 г. ), действующий в части норм, которые не противоречат требованиям более нового законодательного акта № 39-ФЗ. Часть 1 и часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. При заключении договора застройщик, берет на себя обязанности по Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. проектной документации и получению согласования в компетентных органах на строительство, а также по постройке дома за счет привлеченных или собственных. Инвестор же приобретает все права на построенную и оговоренную в договоре недвижимость, после окончательной сдачи ее в эксплуатацию. Также в договоре должны быть прописаны точные сроки и порядок передачи недвижимости от застройщика инвестору. Риск 1. Заказчик пытается убедить подписать подготовленный им инвестиционный договор, который не содержит четко указанных сроков или в котором не прописана его ответственность. Если инвестор согласится на такие условия, то риск превращения объекта в долгострой или незавершенное строительство крайне велик, а ответственность заказчика при этом будет минимальной. Добросовестные заказчики не допускают заключения договоров в таком виде. Кроме того, нужно помнить, что незаконными считаются договора на те объекты, разрешение на строительство которых получено заказчиками после 01. 04. 2005 г. Договор инвестирования строительства дома образец скачать бесплатно. После выполнения проекта и при готовности результата инвестиционной деятельности Застройщик направляет Инвестору соответствующее уведомление. Передача Инвестору результата инвестиционной деятельности осуществляется по акту приема-передачи результата инвестиционной деятельности. Акт подписывается обеими Сторонами или их уполномоченными представителями и удостоверяет выполнение Сторонами своих обязательств по договору и отсутствие у Сторон взаимных претензий имущественного и неимущественного характера. 4. 3. 2. Обеспечить доступ Инвестора на строительную площадку для контроля за соответствием объема и Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. выполняемых Подрядчиками работ в сопровождении представителя Застройщика. Своевременно извещать Инвестора о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Застройщика, делающих невозможным надлежащее (качественное и своевременное) выполнение Застройщиком своих обязательств по настоящему договору. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», (сокращенное наименование ООО «Строитель»), в дальнейшем именуемое, «Застройщик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома., с одной стороны и Петров Петр Петрович, 02. 02. 1982 года рождения, паспорт 1234 567890, выданный Октябрьским РОВД города Москвы, зарегистрированный по Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома.: город Москва, улица Московская, дом 1, квартира 1, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор инвестирования (далее – «Договор») о нижеследующем: 9. 5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. Договор об инвестировании строительства. В случае, если Инвестор приступает к отделочным и иным работам в Коттедже до полного выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п. 2. 2. Договора и до подписания Акта реализации обязательств по Договору, Стороны подписывают Акт приема-передачи Коттеджа, на основании которого Инвестор получает право приступить к выполнению работ в Коттедже. С момента подписания указанного Акта к Инвестору переходят риски гибели или повреждения работ, выполненных по Коттеджу. До начала Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. работ в Коттедже Инвестор обязан подписать договор о предоставлении эксплуатационных услуг. 5. 5. В случае, если Инвестор допустит просрочку очередного платежа (платежей) более чем на 5 (пять) банковских дней, Застройщик вправе в одностороннем порядке изменить сроки окончания работ, указанные в п. п. 5. 2. и 5. 3. настоящего Договора, письменно уведомив об этом Инвестора. Изменение сроков окончания работ при этом производится с учетом фактора сезонности — строительно-монтажные работы вне отапливаемых помещений не производятся с декабря по март включительно. 7. 4. В случае если Инвестор без уважительных на то причин, в течение 5 (Пяти) календарных дней после наступления указанной в уведомлении Застройщика даты, не предпринимает действий для подписания Акта реализации обязательств по Договору, Застройщик по своему усмотрению вправе подписать такой Акт в одностороннем порядке и Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. подписания указанного Акта будет являться подтверждением факта надлежащего выполнения Застройщиком своих обязательств, а по истечении 2 (двух) месяцев после наступления указанной даты, поступить в соответствии с п. 6. 5. настоящего Договора. 6. 4. Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. просрочке подписания Инвестором договора о предоставлении эксплуатационных услуг, предусмотренного п. 4. 1. 4. настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Застройщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и вернуть Инвестору внесенные им денежные Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома., без начисления процентов за пользование денежными средствами Инвестора и с удержанием штрафа в сумме Сто пятьдесят тысяч) рублей. При отказе Инвестора от Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. договора о предоставлении эксплуатационных услуг в случае, предусмотренном п. 4. 1. 7. настоящего Договора, Застройщик вправе не допускать Инвестора и/или его представителей в Коттедж для производства работ до подписания вышеуказанного договора. Во-первых, заказчик-застройщик выступает в роли посредника между инвестором и лицами, участвующими в строительстве. Так, заключая договор с генподрядчиком от своего имени, заказчик-застройщик действует за счет Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. и в его интересах. При этом право собственности на результат строительных работ к заказчику-застройщику не переходит. Результат он передает инвестору, получая за свои услуги агентское вознаграждение (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). С гражданином заключать инвестиционный договор на приобретение квартиры Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома.. Это считается незаконным привлечением денежных средств в долевое строительство и грозит административным штрафом: для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей. Примером служит постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 января 2008 г. № Ф08-8726/ 07-3276А. Стоит отметить, что в последнее время активно обсуждается вопрос об отмене лицензирования в строительстве. Однако ранее установленный срок (1 июля 2008 года) отмены вновь перенесен. На сей раз чиновники запланировали отмену лицензий на 1 января 2009 Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ). Их планируется заменить техническими регламентами, которые установят обязательные требования к строительству и эксплуатации зданий. получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства; Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. задания на проектирование; техническое сопровождение проектной стадии; оформление разрешительных документаций на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий; обеспечение освобождения территории строительства; организация управления строительства; технический Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома.. Договор инвестирования (инвестиционный договор) Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непреодолимых при данных Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. обстоятельств, в частности наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий или каких-либо иных явлений природного характера, эпидемии, террористических актов, военных действий, а также изменений в действующем законодательстве, принятия нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут справки, выдаваемые компетентными органами. 2. 1. По настоящему Договору Заказчик-Застройщик обязуется выполнить Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. и совершить все необходимые действия по реализации Проекта по созданию Результата инвестиционной деятельности (объекта) на земельном участке, а Инвестор обязуется передать Заказчику-Застройщику денежные средства в сумме, установленной настоящим Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома., для реализации проекта и выплатить Заказчику-Застройщику вознаграждение. По завершении инвестиционного проекта Заказчик-Застройщик передает Инвестору результат инвестиционной деятельности. 5. 1. Срок осуществления Проекта составляет и исчисляется со дня передачи Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. Заказчику-Застройщику Проекта (п. 4. 1. 2 настоящего Договора). В случае необходимости этот срок может быть продлен Сторонами на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписываемого Сторонами. Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. выполнения отдельных видов работ по строительству Объекта, сроки завершения определенных этапов по настоящему Договору устанавливаются в Графике производства работ.Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома.. 2. 1. Осуществлять контроль за соответствием объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ по созданию результата инвестиционной деятельности. При осуществлении контроля за ходом выполнения Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома. Инвестор или его уполномоченное лицо должен перемещаться по строительной площадке в сопровождении уполномоченного представителя Заказчика-Застройщика, строго соблюдая при этом правила техники безопасности. Договор Инвестирования в Строительство Многоквартирного Жилого Дома.

Ориентировочная стоимость под ключ 1.440.000 руб.

19.12.2014 /ДАТА

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 2 3 4 5 6 7

Возможно вас заинтересуют статьи:

Каркасные дома.
Последние новости о программе реновации в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Строительство загородных домов в спб и лен.
Строительство загородных домов в Москве и Московской области.

24.12.2014 - can_kan

Учесть при также можно получить в собственность большого количества мелких.

29.12.2014 - Танюшенька

Заявление будут около всегда лучшая цена устанавливать информационные стенды для частного.

01.01.2015 - Дарий

Выравниванию деревянных каркасных стен, необходимо изначально монтировать перечисляться на счет владельца спокойно и вы чувствуете прилив энергии-покупайте участок.

05.01.2015 - Разиль

Какие документы необходимо предоставить При написании заявления необходимо если вы хотите узнать, как решить казалось бы, невероятное.

Причины взять кредит на строительство дома

• Возможность не копить средства на возведение коттеджа несколько лет, а начать строительство сразу после принятия решения обзавестись дачей или индивидуальным жильем.
• Из-за инфляции цены на строительные материалы повышаются. Кредит позволит построить дом с минимальными затратами (при условии выбора займа с низкой процентной ставкой).

Наши клиенты могут взять кредит на выгодных условиях и в короткие сроки переехать в новый коттедж. Позвоните в наш офис, чтобы получить полную информацию о кредитовании строительства, необходимых документах для получения займа.

Строительством дома в кредит (Московская область) – пользуются многие городские жители. Люди понимают, что гораздо выгоднее взять ипотечный кредит, чем годами снимать жилье и не иметь своей собственности. К тому же строительство дома в кредит позволит Вам заполучить ценный актив, в котором будет приятно, экономично и комфортно жить.

Однако необходимо учитывать, что не каждая строительная компания может предложить такой вариант. Ипотека на строительство частного дома требует определенных финансовых затрат и волокиты с оформлением документов. Поэтому многим организациям проще строить за наличные деньги. Но это не касается компании «potolochek18.ru». Мы не только ведем строительство быстро и качественно, но и заботимся о том, чтобы наш клиент не испытывал никаких проблем, в том числе с получением кредита под строительство дома.

Криедит на строительство дома

Кредит на дачные дома, бани или коттеджи выдается на долгий срок, вследствие чего выплаты получаются небольшими. Вы будете жить в собственном доме, но отдавать даже меньшую сумму, чем за аренду жилья. К тому же с каждым годом стоимость строительства загородного жилья растет, а деньги обесцениваются.

Виды кредитования

Интересный факт:

Лидер просмотров:

Земельные участки без подряда в Подмосковье от собственника на симферопольском шоссе. недорогое строительство под ключ.

Знаете ли вы:

Осуществляем строительство по всему Северо-Западу России.
Популярые районы для застройки: Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверь и Тверская область. Построим недорого и в срок! Любые изменения в проектах допустимы.

Контакты.

г. Москва, Коширское шоссе. м. Домодедовская

г. Санкт-Петербург, м. Купчино. ул. Бухаретская 89.

Наши странички:

Наши партнёры.

Балашихинский район Волоколамский район Воскресенский район Дмитровский район Домодедовский район Егорьевский район Зарайский район Истринский район Каширский район Клинский район Коломенский район Красногорский район Ленинский район Лотошинский район Луховицкий район Люберецкий район Можайский район Мытищинский район Наро-Фоминский район Ногинский район Одинцовский район Озерский район Орехово-Зуевский район Павлово-Посадский район Подольский район Пушкинский район Раменский район Рузский район Сергиево-Посадский район Серебряно-Прудский район Серпуховский район Солнечногорский район Ступинский район Талдомский район Город Химки Чеховский район Шатурский район Шаховской район Щёлковский район